Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А27-23285/2019
СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2020 года Дело N А27-23285/2019
Судья Седьмого арбитражного апелляционного суда Марченко Н.В., рассмотрел апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Передовые Строительные Технологии" (N 07АП-13598/19) на решение от 09.12.2019 Арбитражного суда Кемеровской области по делу N А27-23285/2019 (судья Логинова А.Е.) по иску муниципального образования "Беловский городской округ" в лице муниципального казенного учреждения "Служба заказчика ЖКХ" (652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Чкалова, 16 А, ИНН 4202041536, ОГРН 1114202002738) к обществу с ограниченной ответственностью "Передовые Строительные Технологии" (197022, город Санкт-Петербург, пр-т Чкаловский, 52, литер А, помещение 7-Н, ИНН 7813484495, ОГРН 1107847354438) о взыскании 258 717,61 руб. пени за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту N 603-Б от 12.12.2017 за период с 26.02.2018 по 21.09.2018.
муниципальное образование "Беловский городской округ" в лице муниципального казенного учреждения "Служба заказчика ЖКХ" (далее - Учреждение) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Передовые Строительные Технологии" (далее - Общество) 258 717 руб. 61 коп. пени за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту N 603-Б от 12.12.2017 за период с 26.02.2018 по 21.09.2018.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
