ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 12 марта 2020 года Дело N А41-12822/2019

Судья Верховного Суда Российской Федерации Р.А. Хатыпова, изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Фирма "Рэнар" (далее - фирма) на решение Арбитражного суда Московской области от 01.07.2019, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.09.2019 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.12.2019 по делу N А41-12822/2019 по иску общества с ограниченной ответственностью "Атлас-С" (далее - общество) к фирме о взыскании задолженности и неустойки, по встречному иску о взыскании неустойки и убытков,

установил:

решением суда первой инстанции от 01.07.2019, оставленным без изменения постановлениями апелляционного суда от 27.09.2019 и суда округа от 09.12.2019, с фирмы в пользу общества взыскано 80 792 руб. 17 коп. основного долга и 207 036 руб. 90 коп. неустойки по договору подряда от 03.07.2017 N 19, 70 000 руб. основного долга и 4 025 руб. неустойки по договору подряда от 12.12.2017 N 25, распределены судебные расходы; с общества в пользу фирмы взыскано 111 605 руб. 28 коп. неустойки по договору подряда от 03.07.2017 N 19, в остальной части встречного иска отказано, распределены судебные расходы; произведен зачет встречных требований.