Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А39-7314/2019
ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2019 года Дело N А39-7314/2019
Первый арбитражный апелляционный суд в составе:
рассмотрел апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная компания" на решение Арбитражного суда Республики Мордовия от 05.11.2019 по делу N А39-7314/2019, принятое судьей Макеевой С.Н. в порядке упрощенного производства, по иску Некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (ОГРН 1131300000974, ИНН 1326961097) к обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная компания" (ОГРН 1121327002103, ИНН 1327017050) о взыскании неустойки в сумме 278 385 руб. 95 коп.,
без вызова представителей сторон,
некоммерческая организация "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (далее - НО "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов", Фонд, истец) обратилась в Арбитражный суд Республики Мордовия с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная компания" (далее - ООО "СТК", ответчик) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору от 24.05.2017 N 52/2017/ЭА на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в размере 278 385 руб. 95 коп. и расходов по уплате государственной пошлины.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
