ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 5 декабря 2019 года Дело N А60-36189/2018

Судья Верховного Суда Российской Федерации Золотова Е.Н., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Гранд-Строй" (Свердловская область, заявитель) на постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2019 (с учетом определения об исправлении описки от 27.05.2019) и постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.08.2019 по делу N А60-36189/2018 Арбитражного суда Арбитражного суда Свердловской области

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Многопрофильная фирма "Альта" (Свердловская область, далее - общество МФ "Альта") к обществу с ограниченной ответственностью к "Строительная компания "Гранд-Строй" (далее - общество "СК "Гранд-Строй")

о взыскании 69 800 993 рублей 65 копеек неустойки за просрочку выполнения отдельных этапов работ по договору генерального подряда от 17.12.2015 N 17-12/15 (далее - договор);

1 302 400 рублей 88 копеек излишне уплаченных денежных средств по договору (неосновательное обогащение);