Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А21-2220/2016
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 22 ноября 2019 года Дело N А21-2220/2016
Судья Верховного Суда Российской Федерации Маненков А.Н., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Балтлитстрой" на решение Арбитражного суда Калининградской области от 26.12.2018, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2019 и постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.07.2019 по делу N А21-2220/2016
по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Балтлитстрой" к государственному казенному учреждению Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства", о взыскании 466 674 614 руб. задолженности,
а также по встречному иску государственного казенного учреждения Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" к обществу с ограниченной ответственностью "Балтлитстрой", о взыскании 141 239 092 руб. 95 коп. неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств,
при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Театрпроект", "Архпроект групп", государственного автономного учреждения Калининградской области "Центр проектных экспертиз", государственного автономного учреждения Калининградской области "Региональный центр по ценообразованию в строительстве", государственного бюджетного учреждения культуры Калининградской области "Театр эстрады "Янтарь-Холл",
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
