Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А13-20254/2018
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 ноября 2019 года Дело N А13-20254/2018
Резолютивная часть постановления объявлена 06 ноября 2019 года.
В полном объеме постановление изготовлено 07 ноября 2019 года.
Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Черединой Н.В., судей Ралько О.Б. и Романовой А.В. при ведении протокола секретарем судебного заседания Ерофеевой Т.В.,
при участии от общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Николь" директора Щукина Н.А., представителя Молоткова В.Л. по доверенности от 10.01.2019,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Николь"" на решение Арбитражного суда Вологодской области от 16 августа 2019 года по делу N А13-20254/2018,
установил:
статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Николь" (адрес: 162645, Вологодская обл., р-н Череповецкий, д. Костяевка, ул. Центральная, д. 16; ОГРН 1153525034178, ИНН 3523020536; далее - Компания) о взыскании неустойки в размере 27 000 руб. за просрочку выполнения работ по договору подряда от 12.09.2016, неустойки в размере 90 000 руб. за несоответствие выполненных работ технической документации, 67 062 руб. стоимости устранения недостатков в выполненных работах.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
