ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 11 октября 2019 года Дело N А40-127288/2018

Судья Верховного Суда Российской Федерации Маненков А.Н., изучив кассационную жалобу главного управления МЧС России по Белгородской области на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2019 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.06.2019 по иску главного управления МЧС России по Белгородской области к обществу с ограниченной ответственностью "Монтажное технологическое управление ЮгКомСтрой" о признании ничтожными дополнительных соглашений к государственному контракту от 18.07.2014 N 49, заключенному между подрядчиком и Федеральным казенным учреждением "УКС МЧС России", а также взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по контракту, штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту,

установил:

решением Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2018 признаны ничтожными дополнительное соглашение N 1 от 19.12.2014, N13.09.2018, с ответчика в пользу истца взыскана неустойка в размере 38 000 000 руб., в удовлетворении остальной части иска отказано.

Апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, полагая, что судебный акт принят о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле - подрядчика.