Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А40-62007/2018
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 3 октября 2019 года Дело N А40-62007/2018
Судья Верховного Суда Российской Федерации Р.А. Хатыпова, изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительные технологии" (далее - общество "Строительные технологии") на решение Арбитражного суда города Москвы от 26.10.2018, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2019 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.06.2019 по делу N А40-62007/2018 по иску общества с ограниченной ответственностью "Акцепт" (Телевизионный канал РЕН ТВ, далее - общество "Акцепт") к обществу "Строительные технологии" о взыскании неустойки и об обязании передать документы,
установил:
решением суда первой инстанции от 26.10.2018, оставленным без изменения постановлениями апелляционного суда от 07.02.2019 и суда округа от 17.06.2019, с общества "Строительные технологии" в пользу общества "Акцепт" взыскано 2 353 179 руб. 80 коп. неустойки; суд обязал общество "Строительные технологии" передать обществу "Акцепт" паспорта на оборудование, указанное в акте КС-2 от 24.02.2016, в остальной части иска отказал. Распределены судебные расходы.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
