АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 сентября 2019 года Дело N А56-38699/2018

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Нефедовой О.Ю., судей Боголюбовой Е.В. и Константинова П.Ю.,

при участии от Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Фонд капитального строительства и реконструкции" Гладких В.М. (доверенность от 23.01.2019),

рассмотрев 28.08.2019 в открытом судебном заседании кассационные жалобы Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Фонд капитального строительства и реконструкции" и общества с ограниченной ответственностью "Проектстройиндустрия" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.01.2019 (судья Бутова Р.А.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2019 (судьи Масенкова И.В., Пряхина Ю.В., Семиглазов В.А.) по делу

N А56-38699/2018,

установил:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Фонд капитального строительства и реконструкции", место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 76, ОГРН 1027810227686, ИНН 7809025523 (далее - Учреждение), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Проектстройиндустрия", место нахождения: 191317, Санкт-Петербург, площадь Александра Невского, дом 2, литера Е, помещение 44-Н, офис 1105, ОГРН 1137847040825, ИНН 7807377590 (далее - Общество), о взыскании 454 027,17 руб. неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ, 5 549 967,36 руб. неустойки за период с 04.04.2017 по 22.12.2017 - за нарушение конечного срока выполнения работ и 1 079 000 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение обязательства по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту от 20.11.2015 N 97/ОК-15 (далее - Контракт).

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).