Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А75-5530/2019
ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2019 года Дело N А75-5530/2019
Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе судьи Веревкина А.В., рассмотрев апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-8793/2019) общества с ограниченной ответственностью Инженерный центр "Лидер-С" на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31.05.2019 по делу N А75-5530/2019 (судья Агеев А.Х.), рассмотренному в порядке упрощенного производства, по иску Департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района (ОГРН 1108601000276) к обществу с ограниченной ответственностью Инженерный центр "Лидер-С" (ОГРН 1046603520391) о взыскании 200 560 руб.,
Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, Департамент) обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с иском к обществу с ограниченной ответственностью Инженерный центр "Лидер-С" (далее - ООО ИЦ "Лидер-С", общество) о взыскании 200 560 руб. неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по муниципальному контракту на выполнение проектных работ от 08.11.2016 N 0187300008416000374-ОК (далее - контракт от 08.11.2016) за период с 09.12.2016 по 21.02.2017.
части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
