ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 августа 2019 года Дело N А19-32362/2018

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующий судья Юдин С.И., судьи Капустина Л.В., Макарцев А.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мальцевой Е.В., рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу истца - Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте на решение Арбитражного суда Иркутской области от 18 марта 2019 года (судья Курц Н.А.) по делу NА19-32362/2018 по иску Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (ОГРН 1033801749849, ИНН 3812014524) к обществу с ограниченной ответственностью "Подрядчик" (ОГРН 1073808027149, ИНН 3808169860) о взыскании денежных средств, третье лицо - общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Гарантстрой" (ОГРН 1163850059966, ИНН 3811432889), при участии в судебном заседании с использованием системы видеоконференц-связи представителя истца Немкина В.А. по доверенности от 09.01.2019, и установил:

Восточно-Сибирское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Подрядчик" о взыскании 561599,58 руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту N240 от 23.08.2016 за период с 16.12.2016 по 03.03.2017.