Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А56-142373/2018
АРБИТРАЖНЫЙ СУД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 11 июля 2019 года Дело N А56-142373/2018
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:
общества с ограниченной ответственностью "Энергетическое Строительство" (197101, Санкт-Петербург, ул. Кропоткина, д.1, лит.И; ОГРН 1127847599439, ИНН 7813548237, дата регистрации 30.10.2012)
к обществу с ограниченной ответственностью "РЕВВОРК" (125167, Москва, Ленинградский пр., д.37, к.9, оф.618; ОГРН 1127747301593, ИНН 7714894437, дата регистрации 29.12.2012)
Общество с ограниченной ответственностью "Энергетическое Строительство" (далее - Общество "Энергетическое Строительство") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - Арбитражный суд) с иском к обществу с ограниченной ответственностью "РЕВВОРК" (далее - Общество "РЕВВОРК") о взыскании 12 368,39 руб. неустойки за просрочку выполнения работ по договору от 02.02.2016 N ЭС-15пр на выполнение работ по вдавливанию свай на Пермской ГРЭС (далее - Договор) по состоянию на 15.09.2016.
главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
статьей 123 и частью 2 статьи 228 АПК РФ.
статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд установил следующее.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
