СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 7 июня 2019 года Дело N 33-3693/2019

Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда в составе:

председательствующего Ю.В.Моргунова,

судей И.Н.Овсянниковой, И.В.Верхотуровой,

при секретаре А.Г.Лыткиной,

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Сириус" на решение Хабаровского районного суда Хабаровского края от 06 марта 2019 года, принятое по гражданскому делу по иску Филипенко А.А. к Обществу с ограниченной ответственностью "Сириус" о расторжении договора, взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

Заслушав доклад судьи Овсянниковой И.Н., пояснения представителя истца Талалаевой Н.В., представителя ООО "Сириус" - Гришина В.Ю., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Филипенко А.А. обратился в суд с иском к ООО "Сириус" о расторжении договора, взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа. В обоснование требований указал, что 08 декабря 2017 года между сторонами был заключен договор подряда N 12/17 на выполнение комплекса строительных работ по строительству каркасного дома сроком до 24 августа 2018 года. До настоящего времени комплектность в части межкомнатных дверей, фасада отсутствует, соответственно работы по их установке, обшивке дома не выполнены и не сданы в соответствии с п. 4.1 договора. Истцом же обязательство по оплате цены договора исполнено в полном объеме, в сумме 782 000 рублей. В связи с неисполнением ответчиком своих обязательств по договору истец неоднократно обращался устно, посредством мобильной связи к ответчику с требованиями об исполнении обязательств по договору. Из-за длительного бездействия ответчика обшивка дома плитами ОСП в большей части раздулась и покрылась плесенью из-за погодных условий в связи с отсутствием сайдинга. 21 ноября 2018 года истцом в адрес ответчика была направлена претензия об установлении нового срока для выполнения работ по договору (10 дней) и выплате договорной неустойки в размере 0,1% от невыполненных работ за каждый день просрочки. До настоящего времени ответ на претензию не получен, требования, изложенные в претензии не удовлетворены, в связи с чем, неустойка за неисполнение требований потребителя о новых сроках выполнения работ за период с 22 ноября 2018 года по 17 декабря 2018 года составляет 235 030 рублей. 26 декабря 2018 года компанией ООО "ДВ Стройэкспертиза" на основании договора N на выполнение работ по техническому обследованию объекта от 17 декабря 2018 года подготовлен технический отчет N 46/18 на выполнение технического обследования индивидуального одноэтажного одноквартирного жилого каркасного дома истца по адресу: <адрес>. Согласно отчету в работе ответчика имеются следующие недостатки: требуется замена входной металлической двери ввиду ее деформации, отсутствие туалетной комнаты из-за неверного расчета подрядчика площади для нее отведенной, дефекты наружных панелей ОСП, отсутствие 3-х межкомнатных дверей и облицовки дома металлосайдингом.