СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 29 мая 2019 года Дело N 33-3891/2019

Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда в составе:

судьи-председательствующего Зубковой Е.Ю.,

судей Апхановой С.С. и Сазонова П.А.,

при секретаре Назаренко Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Жулевича Виктора Николаевича к ООО "Иркутский Кузнечный Двор" о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, встречному иску ООО "Иркутский Кузнечный Двор" к Жулевич Виктору Николаевичу о взыскании задолженности по договору, неустойки

по апелляционной жалобе представителя ответчика ООО "Иркутский Кузнечный Двор" Михайлова К.С. на решение Октябрьского районного суда г.Иркутска от 24 декабря 2018 года по данному делу,

УСТАНОВИЛА:

в обоснование исковых требований с учетом уточнений указано, что 01.07.2016 между сторонами был заключен договор подряда N б/н, согласно условиям которого ответчик (исполнитель) обязался изготовить изделие согласно эскизу изделия: фундамент 15 м/л. 4 пролета забора, столбы (красный пустотелый кирпич) - 6 шт, кованая калитка 1100*2200 мм в стиле ворот, кованые ворота 4000*2200 мм, и сдать изделие истцу (заказчику); оказать заказчику дополнительные услуги по доставке и (или) установке изделия в соответствии с условиями, установленными в заявке к договору подряда. Согласно п. 2.5 договора срок изготовления изделия - 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты, п. 2.6. договора предусматривает срок доставки и (или) установки изделия в течение двух календарных дней. Предоплата за изготовление забора, ворот была внесена 04.07.2016 в размере 120 000 руб., 08.08.2016 истец внес еще сумму в размере 30 000 руб. за изделие. Полностью изделие было установлено 11.02.2017. Ответчик не выполнил обязанности по изготовлению изделия согласно эскизу. На изделии большое количество ржавчины на металлических конструкциях (ворота, калитка), кирпичная кладка по всей длине забора с обеих сторон в так называемых "высолах" (выступление солей на поверхности кирпича), которая является коррозией и разрушает кирпич, снижая срок службы кирпича. На кирпиче имеются трещины и выбоины, что подтверждается фотографиями. В связи со значительными недостатками в изделии акт приема выполненных работ, представленный 16.02.2017 ответчиком для подписания, не был подписан истцом.