ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июня 2019 года Дело N А76-24777/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 20 июня 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 июня 2019 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Плаксиной Н.Г.,

судей Арямова А.А., Киреева П.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Разиновой О.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Федерального казенного учреждения "Управление автомобильных дорог "Южный Урал" на решение Арбитражного суда Челябинской области от 29 марта 2019г. по делу N А76-24777/2018 (судья Костарева И.В.).

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог "Южный Урал" (далее - истец, заказчик, ФКУ "УАД "Южный Урал" ФДА", учреждение) обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Челябинской области к акционерному обществу "Комплекспроект" (далее -ответчик, исполнитель, АО "Комплекспроект", общество) о взыскании неустойки (пени) за нарушение сроков выполнения работ (промежуточного и конечного) по государственному контракту N 125 от 14.11.2016 по разработке проектной документации по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган км 277+000 - км 293+000 в Курганской области" в размере 1 929 970 руб. 70 коп.

статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее также - АПК РФ) привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральное дорожное агентства.

статьи 49 АПК РФ от истца принято уточнение исковых требований в части взыскания с ответчика неустойки в размере 1 929 970 руб. 70 коп.