Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А49-14745/2018
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2019 года Дело N А49-14745/2018
Судья Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Балашева В.Т., рассмотрев апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Запад-Уралдорпроект" на решение Арбитражного суда Пензенской области от 15 февраля 2019 года по делу N А49-14745/2018, принятое в порядке упрощенного производства (судья Холькина М.Н.),
по иску государственного казенного учреждения "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области" (ОГРН 1095836004824; ИНН 5836013717) к обществу с ограниченной ответственностью "Запад-Уралдорпроект" (ОГРН 1065906007122; ИНН 5906066183) о взыскании 27 730 руб. 44 коп.,
государственное казенное учреждение "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области" (далее - истец, учреждение) обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательский институт транспортного строительства "Запад-Уралдорпроект" (далее - ответчик, общество) о взыскании неустойки в сумме 27 730 руб. 44 коп., начисленной за период с 31.03.2018 по 01.10.2018 за нарушение сроков выполнения обязательств по государственному контракту N 0855200000518000022-0234940-01 от 26.02.2018.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
