ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июня 2019 года Дело N А40-303850/2018

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Фриева А.Л.,

рассмотрев апелляционные жалобы ООО "ЭКСПОНАРИУМ", ООО "ЭКСПО" на решение Арбитражного суда г.Москвы от 11.03.2019 по рассмотренному в порядке упрощенного производства делу N А40-303850/18 по иску ООО "ЭКСПО" (ОГРН 1117746897630; ИНН 7743834584, 125130 Москва город проезд Старопетровский 7А стр.19) к ответчику ООО "ЭКСПОНАРИУМ" (ОГРН 1162375027627; ИНН 2311217916; 350072 Краснодарский край город Краснодар улица Московская дом 50 квартира 99) об уменьшении до 169 000,8 рублей общей цены работ, выполненных ООО "ЭКСПОНАРИУМ" (ОГРН 1162375027627) по Договору от 16 марта 2018 г.; о взыскании неустойки в размере 10% от цены Договора от 16 марта 2018 г. в размере 24 191 рублей; об уменьшении до 268 000,6 рублей общей цены работ, выполненных по Договору подряда от 16 марта 2018 г.; о взыскании неустойки в размере 10% от цены Договора подряда от 16 марта 2018 г. в размере 38 365 рублей,

УСТАНОВИЛ:

ООО "ЭКСПО" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "ЭКСПОНАРИУМ" (далее - ответчик) о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки в размере 10% от цены Договора от 16 марта 2018 года в размере 24 191 рублей, об уменьшении до 169 000,80 руб. общей цены работ, выполненных по договору подряда от 16 марта 2018 года, о взыскании неустойки в размере 10% от цены Договора подряда от 16 марта 2018 г. в размере 38 365 руб., об уменьшении до 268 000,6 руб. общей цены работ, выполненных по Договору подряда от 16 марта 2018 года.

ст. 229 АПК РФ, исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 62 556 руб. неустойки, 1 885,39 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части иска отказано.