ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2018 года Дело N А66-14548/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 03 мая 2018 года.

В полном объеме постановление изготовлено 11 мая 2018 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Черединой Н.В., судей Зориной Ю.В. и Шадриной А.Н. при ведении протокола секретарем судебного заседания Макаровской Т.Н.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью "Кран" директора Воробьевой Н.Н., Громовой Е.В. на основании доверенности от 25.04.2018,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Кран" и Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области на решение Арбитражного суда Тверской области от 12 февраля 2018 года по делу N А66-14548/2017 (судья Куров О.Е.),

установил:

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "Кран" (место нахождения: 172386, Тверская область, город Ржев, улица 8 Марта, дом 33а; ОГРН 1146914000914, ИНН 6914017400; далее - Общество, ООО "Кран") о взыскании 2 580 381 руб. 14 коп. пеней за просрочку выполнения работ по ремонту крыш по договору подряда от 07.11.2016 N 140 и штрафа в сумме 29 963 руб. 40 коп. за несогласование с истцом привлечения к выполнению работ субподрядчика.