АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 апреля 2018 года Дело N А64-1917/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 18.04.2018

Постановление изготовлено в полном объеме 18.04.2018

Арбитражный суд Центрального округа в составе председательствующего Елагиной О.К., судей Аникиной Е.А., Егоровой С.Г.

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Жердевского районного муниципального казенного учреждения "Управление заказчика" на решение Арбитражного суда Тамбовской области от 06.12.2017 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2018 по делу NА64-1917/2016,

установил:

Жердевское районное муниципальное казенное учреждение "Управление заказчика", ОГРН 1086821000276, ИНН 6803629157 (далее - МКУ "Управление заказчика") обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Тамбовская строительная компания", ОГРН 1076829002722, ИНН 6829031026 (далее - ООО "ТСК") о расторжении муниципального контракта от 09.11.2011 N13 на выполнение строительно-монтажных работ по строительству автодороги Натальевка-Питим-граница Воронежской области-Артемовка, Жердевский район; о взыскании 73 905 447 руб. 84 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 09.11.2011 N13 за период с 01.06.2012 по 24.03.2016 и 10 396 278 руб. 00 коп. в возмещение расходов и других убытков вследствие привлечения третьих лиц к выполнению ремонтных работ автодороги.

статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью "Инждорстрой" (далее - ООО "Инждорстрой") и казенное предприятие Тамбовской области "Капиталстрой" (далее - КПТО "Капиталстрой").