ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2018 года Дело N А76-31897/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 26 марта 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 марта 2018 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Баканова В.В., судей Махровой Н.В. и Карпусенко С.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Резаевой Н.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Авангард" на решение Арбитражного суда Челябинской области от 18 января 2018 г. по делу NА76-31897/2017 (судья Шведко Н.В.). В судебном заседании приняли участие представители: общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "БАМ" - Важенина Л.Г. (доверенность от 04.04.2017); общества с ограниченной ответственностью "Авангард" - Саркисян М.С. (доверенность от 26.06.2017 N10).

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "БАМ" (далее - истец, ООО "СК "БАМ") обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Авангард" (далее - ответчик, ООО "Авангард") о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору строительного подряда от 30.01.2015 N ИС4540 и дополнительному соглашению от 22.04.2015 N1 в размере 1 560 000 руб. Решением Арбитражного суда Челябинской области от 18.01.2018 (резолютивная часть объявлена 11.01.2018) исковые требования удовлетворены. Не согласившись с принятым решением суда, ООО "Авангард" обратилось в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.