ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 марта 2018 года Дело N А19-16487/2017

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующий судья Юдин С.И., судьи Капустина Л.В., Скажутина Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Фалилеевой Ю.Р., рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика - ООО ТСК "Сибирь" на решение Арбитражного суда Иркутской области от 27.11.2017 (судья Кириченко С.И.) по делу N А19-16487/2017 по иску муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ангинская средняя общеобразовательная школа (ОГРН 1023802563971, ИНН 3830001510, 666222,область Иркутская, район Качугский, с. Анга, ул. Школьная, 40) к обществу с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания "Сибирь" (ОГРН 1123850045197, ИНН 3810327521, 664002, г. Иркутск, ул. Просвещения, 26/6) о взыскании денежных средств, при участии в судебном заседании руководителя ответчика Герасимчука Д.И., представителя ответчика Киселевой О.Г. по доверенности N 01 от 25.12.2017, и установил:

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ангинская средняя общеобразовательная школа обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания "Сибирь" о взыскании 15504990,89 руб. пени за просрочку выполнения работ по муниципальному контракту N 0134300009616000027 от 22.08.2016 (далее - спорный контракт) за период с 21.12.2016 по 18.08.2017 (241 день, далее - спорный период).