Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А68-3269/2015
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2018 года Дело N А68-3269/2015
Резолютивная часть постановления объявлена 14.03.2018
Постановление изготовлено в полном объеме 19.03.2018
Арбитражный суд Центрального округа в составе председательствующего Елагиной О.К., судей Платова Н.В., Шильненковой М.В.
при участии от общества с ограниченной ответственностью строительная компания "Основание" Никулайчевой И.С. по доверенности от 09.01.2018 N1,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью строительная компания "Основание" на решение Арбитражного суда Тульской области от 09.10.2017 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2017 по делу NА68-3269/2015,
муниципальное учреждение Центр спорта, ОГРН 1117154003064, ИНН 7117501890 (далее - Центр) обратилось в Арбитражный суд Тульской области с иском, уточненным в дополнении к иску от 25.11.2015, к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания "Основание", ОГРН 1036900086189, ИНН 6901042744 (далее - Общество) о расторжении гражданско-правового договора от 07.07.2014 N0166300015914000003 на выполнение работ по капитальному строительству бытовых помещений для хоккейной площадки по адресу: Тульская область, город Узловая, улица Горького, дом 30а; о взыскании 1 857 399 руб. 44 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств, начисленной за период с 01.09.2014 по 10.04.2015, и 339 576 руб. 60 коп. штрафа.
статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена администрация муниципального образования город Узловая Узловского района (далее - Администрация).
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
