АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 20 ноября 2017 года Дело N А52-2646/2016

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Дмитриева В.В., судей Малышевой Н.Н., Нефедовой О.Ю.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью "СервисЦентр" Герасимовой О.В. (доверенность от 25.04.2016), от общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоКомплектСевероЗапад" Писаренко О.В. ( доверенность от 01.09.2017),

рассмотрев 14.11.2017 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоКомплектСеве-роЗапад" на решение Арбитражного суда Псковской области от 24.04.2017 (судья Стренцель И.Ю.) и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2017 (судьи Чередина Н.В., Зайцева А.Я., Романова А.В.) по делу N А52-2646/2016,

установил:

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "ЭнергоКомплектСевероЗапад", место нахождения: 191119, Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 20, лит. А, оф. А-6-4-6, ОГРН 5067847432274, ИНН 7805409617 (далее - Компания), о взыскании 7 628 749 руб. 33 коп., в том числе 6 886 114 руб. 20 коп. задолженности по договору подряда от 09.06.2015 N 1/ПСК/РП110-15 (далее - Договор), и 742 635 руб. 13 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 21.10.2015 по 14.04.2017.

статьи 49 АПК РФ, просила взыскать с Общества 3 576 543 руб., в том числе 3 455 854 руб. 12 коп. пеней, начисленных за нарушение сроков выполнения работ за период с 01.11.2015 по 24.03.2016, и 120 688 руб. 88 коп. в возмещение убытков, возникших в результате повреждения электросетевой инфраструктуры.