Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А48-10716/2018
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2019 года Дело N А48-10716/2018
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Афониной Н.П.,
статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
рассмотрев апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии" (ИНН 4027091820, ОГРН 1094027000540) на решение Арбитражного суда Орловской области от 18.02.2019 по делу N А48-10716/2018, рассмотренному в порядке упрощенного производства (судья Подрига Н.В.), по иску казенного учреждения Орловской области "Орловский областной государственный заказчик" (ИНН 5752030770, ОГРН 1035753000700) к обществу с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии" (ИНН 4027091820, ОГРН 1094027000540) о взыскании 28 390 руб. 98 коп. неустойки по контракту N81-рт от 27.10.2017 за период с 26.01.2018 по 19.06.2018,
казенное учреждение Орловской области "Орловский областной государственный заказчик" (далее - истец, КУ ОО "Орелгосзаказчик") обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии" (далее - ответчик, ООО "НСТ") о взыскании 28 390 руб. 98 коп. неустойки по контракту N 81-рт от 27.10.2017 за период с 26.01.2018 по 19.06.2018.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
