СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 июня 2019 года Дело N А45-13474/2018

     Резолютивная часть постановления объявлена 29 мая 2019 года.

     Постановление изготовлено в полном объеме 05 июня 2019 года.

     Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

     председательствующего

     Афанасьевой Е.В.,

     судей

     Кайгородовой М.Ю.,

     Марченко Н.В.,

     при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ташлыковой М.В., рассмотрел в судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Восьмого арбитражного апелляционного суда апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительная фирма "Стальпром" (N 07АП-4103/2018) на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 31 марта 2019 года по делу N А45-13474/2018 (судья Печурина Ю.А.) по иску общества с ограниченной ответственностью "Строительная фирма "Стальпром" (644065, город Омск, улица Заводская 1-я, дом 31, ОГРН 1125543062908, ИНН 5501246170) к обществу с ограниченной ответственностью "Агроторг" (191025, город Санкт-Петербург, проспект Невский, 90/92, ОГРН 1027809237796, ИНН 7825706086) о взыскании задолженности за выполненные работы в сумме 2 316 836 рублей 05 копеек, неустойки в сумме 391 730 рублей 35 копеек, неустойки по день фактической уплаты долга, встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Агроторг" к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная фирма "Стальпром" о взыскании неустойки в общей сумме 1 218 470 рублей 51 копейка.