АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 мая 2019 года Дело N А56-113895/2017

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Корабухиной Л.И., судей Александровой Е.Н., Журавлевой О.Р.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб" Грейцмана С.А. (доверенность от 01.01.2019), от общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Мир" Косенкина В.И. (доверенность от 25.03.2019),

рассмотрев 15.05.2019 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб" на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2018 (судьи Пряхина Ю.В., Кашина Т.А., Семиглазов В.А.) по делу N А56-113895/2017,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб", место нахождения: 197110, Санкт-Петербург, Петровская коса, д. 1, корп. 1, лит. Р, пом. 11 Н, ОГРН 1079847133992, ИНН 7801456461 (далее - Корпорация), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Мир", место нахождения: 107061, Москва, ул. Хромова, д. 20, оф. 5, ОГРН 1117746975939, ИНН 7728791738 (далее - Компания), о расторжении договора подряда от 10.08.2015 N 15/15Д/15рд (далее - договор), а также о взыскании 1 181 659 руб. 81 коп. пеней за нарушение срока выполнения работ по договору за период с 31.10.2015 по 15.08.2016.

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), о взыскании с Корпорации 4 074 689 руб. задолженности по оплате выполненных работ по договору, а также 203 734 руб. 45 коп. пеней за нарушение срока оплаты работ за период 27.07.2017 по 09.04.2018.