Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А76-43628/2018
ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2019 года Дело N А76-43628/2018
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Лукьяновой М.В. рассмотрел апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СтройДом" на решение Арбитражного суда Челябинской области от 06 марта 2019 г. по делу N А76-43628/2018 (судья Тиунова Т.В.).
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "БАМ" (далее - истец, ООО "СК "БАМ") обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СтройДом" (далее - ответчик, ООО "СтройДом", податель жалобы) о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору строительного подряда N ИС5254 в сумме 63 583 руб.
Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.
Решением Арбитражного суда Челябинской области от 06.03.2019, вынесенному в виде резолютивной части, исковые требования удовлетворены, с ООО "СтройДом" в пользу ООО "СК "БАМ" взыскано 63 583 рублей неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору строительного подряда N ИС5254, а также 2 543 рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
