ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2019 года Дело N А76-6100/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 25 февраля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 февраля 2019 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Баканова В.В., судей Бабиной О.Е. и Лукьяновой М.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Огуренковой К.М., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу муниципального учреждения "Отдел капитального строительства Кыштымского городского округа" на решение Арбитражного суда Челябинской области от 24 декабря 2018 г. по делу N А76-6100/2018 (судья Жернаков А.С.).

В судебном заседании приняли участие представители: Муниципального учреждения "Отдел капитального строительства Кыштымского городского округа" - Глазков С.В. (начальник учреждения, постановление Администрации Кыштымского городского округа N 2571 от 09.11.2016), Гребер Н.А. (доверенность от 26.03.2018 N 2-юр); Администрации Кыштымского городского округа - Гребер Н.А. (доверенность от 16.10.2018 N 36).

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) исковым заявлением к муниципальному учреждению "Отдел капитального строительства Кыштымского городского округа" (далее - ответчик, МУ "ОКС Кыштымского городского округа") о взыскании задолженности по договору от 18.09.2017 NФ.2017.400213 в размере 87 140 руб. 16 коп., неустойки по договору от 18.09.2017 NФ.2017.400213 за период с 16.11.2017 по 01.03.2018 в размере 9 415 руб. 69 коп., задолженности по договору подряда от 30.10.2017 N75/17-С в размере 46 372 руб., неустойки по договору подряда от 30.10.2017 N75/17-С за период с 16.11.2017 по 01.03.2018 в размере 1 287 руб. 59 коп. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Администрация Кыштымского городского округа (далее - третье лицо, Администрация). Решением Арбитражного суда Челябинской области от 24.12.2018 (резолютивная часть объявлена 17.12.2018) принят отказ ООО "Инженеринвест" от иска к МУ "ОКС Кыштымского городского округа" в части взыскания задолженности по договору от 18.09.2017 NФ.2017.400213 в размере 87 140 руб. 16 коп., задолженности по договору подряда от 30.10.2017 N75/17-С в размере 46 372 руб. Производство по делу в указанной части прекращено. Исковые требования удовлетворены частично, с МУ "ОКС Кыштымского городского округа" в пользу ООО "Инженеринвест" взыскана неустойка по договору от 18.09.2017 NФ.2017.400213 в размере 8 958 руб. 38 коп., неустойка по договору подряда от 30.10.2017 N75/17-С в размере 1 018 руб. 25 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 368 руб. 44 коп. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. ООО "Инженеринвест" из федерального бюджета возвращена государственная пошлина в размере 4 914 руб. 72 коп. Не согласившись с принятым решением суда, МУ "ОКС Кыштымского городского округа" обратилось в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит изменить решение суда. Не оспаривая факт несвоевременной оплаты по договору от 18.09.2017 NФ.2017.400213, МУ "ОКС Кыштымского городского округа" считает, что судом неправильно произведен расчет неустойки, кроме того, по договору N75/17-с от 30.10.2017 просрочки в оплате работ не имеется. По мнению ответчика, суд необоснованно не принял во внимание условие договора о порядке расчетов, а именно, что 90% стоимости работ подлежат оплате после подписания акта приемки предусмотренного договором объема работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а 10% стоимости подлежат оплате в течение 3 дней с момента предоставления газораспределительной организацией акта о пуске газа на объекте.