Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А70-16723/2018
ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2019 года Дело N А70-16723/2018
Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе судьи Аристовой Е. В.,
рассмотрев апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-1116/2019) акционерного общества "Институт Тюменьгражданпроект" на решение от 27.12.2018 Арбитражного суда Тюменской области по делу N А70-16723/2018 (судья Михалева Е. В.), рассмотренному в порядке упрощённого производства по иску комитета капитального строительства Администрации города Тобольска (ИНН 7206037494, ОГРН 1087206000243) к акционерному обществу "Институт Тюменьгражданпроект" (ИНН 7202094741, ОГРН 1027200835375) о взыскании 90 667 руб., без вызова лиц, участвующих в деле,
комитет капитального строительства Администрации города Тобольска" (далее - комитет капитального строительства) обратился в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к акционерному обществу "Институт Тюменьгражданпроект" (далее - АО "Институт Тюменьгражданпроект", общество) о взыскании 90 667 руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 10.01.2018 N 3-КИС/18 за период с 16.05.2018 по 25.07.2018.
части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
