Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А67-13272/2018
СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2019 года Дело N А67-13272/2018
Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе судьи Кайгородовой М.Ю.
рассмотрев апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Электромонтаж" (N07АП-1423/2019) на решение от 29.01.2019 Арбитражного суда Томской области (судья Н.Н. Какушкина) по делу N А67-13272/2018, рассмотренному в порядке упрощенного производства, по иску фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" (ИНН 7017996657, ОГРН 1137000001027) к обществу с ограниченной ответственностью "Электромонтаж" (ИНН 7021013170, ОГРН 1027000899529) о взыскании 466 379,85 руб. неустойки, начисленной за период с 04.05.2018 по 31.07.2018 в связи с нарушением сроков выполнения работ в рамках договора подряда N 2017-СМР/160 от 01.12.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
УСТАНОВИЛ:
статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)) к обществу с ограниченной ответственностью "Электромонтаж" (далее - ООО "Электромонтаж") о взыскании 466 379 рублей 85 копеек неустойки, начисленной за период с 04.05.2018 по 31.07.2018 в связи с нарушением сроков выполнения работ в рамках договора подряда N 2017-СМР/160 от 01.12.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору подряда от 01.12.2017 N 2017-СМР/160.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
