Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А40-280849/2018
Список продуктов
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
Данный раздел/документ содержится в продуктах:
- Стройэксперт. "Вариант Лидер"
- Практика разрешения споров по вопросам строительства
- Строительное производство и проектирование (технические нормы, правила, стандарты)
- СанПиН 2.1.4.027-95 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения
- Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом ... (с изменениями на 30.06.1998) (утратило силу с 08.08.2000)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
- Об охране окружающей природной среды (с изменениями на 10 января 2002 года) (утратил силу с 1 июля 2002 года на основании Федеральных законов от 30 декабря 2001 года N 196-ФЗ; от 10 января 2002 года N 7-ФЗ)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
- Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом ... (с изменениями на 30.06.1998) (утратило силу с 08.08.2000)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
- Об охране окружающей природной среды (с изменениями на 10 января 2002 года) (утратил силу с 1 июля 2002 года на основании Федеральных законов от 30 декабря 2001 года N 196-ФЗ; от 10 января 2002 года N 7-ФЗ)
- СанПиН 2.1.4.027-95 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения
- Авиатор
- Законодательство России
- Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством обороны Российской Федерации государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности ... (с изменениями на 8 октября 2014 года)
- О государственной экологической экспертизе предпроектной и проектной документации (фактически утратило силу - см.Закон РФ N 174-ФЗ от 25.11.95)
- Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом ... (с изменениями на 30.06.1998) (утратило силу с 08.08.2000)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
- Об охране окружающей природной среды (с изменениями на 10 января 2002 года) (утратил силу с 1 июля 2002 года на основании Федеральных законов от 30 декабря 2001 года N 196-ФЗ; от 10 января 2002 года N 7-ФЗ)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
- Об экологической экспертизе (с изменениями на 29 декабря 2015 года)
- Законодательство России
- Техэксперт: Эксплуатация зданий
- Законодательство России
- Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством обороны Российской Федерации государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности ... (с изменениями на 8 октября 2014 года)
- О государственной экологической экспертизе предпроектной и проектной документации (фактически утратило силу - см.Закон РФ N 174-ФЗ от 25.11.95)
- Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом ... (с изменениями на 30.06.1998) (утратило силу с 08.08.2000)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
- Об охране окружающей природной среды (с изменениями на 10 января 2002 года) (утратил силу с 1 июля 2002 года на основании Федеральных законов от 30 декабря 2001 года N 196-ФЗ; от 10 января 2002 года N 7-ФЗ)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
- Об экологической экспертизе (с изменениями на 29 декабря 2015 года)
- Законодательство России
- Техэксперт: Экология. Проф
- Законодательство России
- Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством обороны Российской Федерации государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности ... (с изменениями на 8 октября 2014 года)
- О государственной экологической экспертизе предпроектной и проектной документации (фактически утратило силу - см.Закон РФ N 174-ФЗ от 25.11.95)
- Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом ... (с изменениями на 30.06.1998) (утратило силу с 08.08.2000)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
- Об охране окружающей природной среды (с изменениями на 10 января 2002 года) (утратил силу с 1 июля 2002 года на основании Федеральных законов от 30 декабря 2001 года N 196-ФЗ; от 10 января 2002 года N 7-ФЗ)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
- Об экологической экспертизе (с изменениями на 29 декабря 2015 года)
- Законодательство России
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России
- Архив
- СанПиН 2.1.4.027-95 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения
- Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом ... (с изменениями на 30.06.1998) (утратило силу с 08.08.2000)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
- Об охране окружающей природной среды (с изменениями на 10 января 2002 года) (утратил силу с 1 июля 2002 года на основании Федеральных законов от 30 декабря 2001 года N 196-ФЗ; от 10 января 2002 года N 7-ФЗ)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
- Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом ... (с изменениями на 30.06.1998) (утратило силу с 08.08.2000)
- Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом ... (с изменениями на 30.06.1998) (утратило силу с 08.08.2000)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
- Об охране окружающей природной среды (с изменениями на 10 января 2002 года) (утратил силу с 1 июля 2002 года на основании Федеральных законов от 30 декабря 2001 года N 196-ФЗ; от 10 января 2002 года N 7-ФЗ)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
- Об охране окружающей природной среды (с изменениями на 10 января 2002 года) (утратил силу с 1 июля 2002 года на основании Федеральных законов от 30 декабря 2001 года N 196-ФЗ; от 10 января 2002 года N 7-ФЗ)
- О государственной экологической экспертизе предпроектной и проектной документации (фактически утратило силу - см.Закон РФ N 174-ФЗ от 25.11.95)
- СанПиН 2.1.4.027-95 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения
- Архив
- Техэксперт: Помощник Проектировщика
- Строительное производство и проектирование (технические нормы, правила, стандарты)
- СанПиН 2.1.4.027-95 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения
- Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом ... (с изменениями на 30.06.1998) (утратило силу с 08.08.2000)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
- Об охране окружающей природной среды (с изменениями на 10 января 2002 года) (утратил силу с 1 июля 2002 года на основании Федеральных законов от 30 декабря 2001 года N 196-ФЗ; от 10 января 2002 года N 7-ФЗ)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
- Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом ... (с изменениями на 30.06.1998) (утратило силу с 08.08.2000)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
- Об охране окружающей природной среды (с изменениями на 10 января 2002 года) (утратил силу с 1 июля 2002 года на основании Федеральных законов от 30 декабря 2001 года N 196-ФЗ; от 10 января 2002 года N 7-ФЗ)
- СанПиН 2.1.4.027-95 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения
- Строительное производство и проектирование (технические нормы, правила, стандарты)
- Техэксперт: Охрана труда
- Нормативные документы по охране труда
- Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом ... (с изменениями на 30.06.1998) (утратило силу с 08.08.2000)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
- Об охране окружающей природной среды (с изменениями на 10 января 2002 года) (утратил силу с 1 июля 2002 года на основании Федеральных законов от 30 декабря 2001 года N 196-ФЗ; от 10 января 2002 года N 7-ФЗ)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
- Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом ... (с изменениями на 30.06.1998) (утратило силу с 08.08.2000)
- Нормативные документы по охране труда
- Техэксперт: Промышленная безопасность
- Нормативные документы по промышленной безопасности
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
- Об охране окружающей природной среды (с изменениями на 10 января 2002 года) (утратил силу с 1 июля 2002 года на основании Федеральных законов от 30 декабря 2001 года N 196-ФЗ; от 10 января 2002 года N 7-ФЗ)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
- Нормативные документы по промышленной безопасности
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
РЕШЕНИЕ
от 5 марта 2019 года Дело N А40-280849/2018
Резолютивная часть решения объявлена 26 февраля 2019 года
Полный текст решения изготовлен 05 марта 2019 года
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Гутник П.С., при ведении протокола секретарём судебного заседания Кюребековой А.К., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Министерства обороны Российской Федерации к ответчику АО "ГУОВ", третье лицо - ФКП УЗКС МО РФ о взыскании неустойки в размере 23 339 396,19 руб.
от истца: Громовой А.Е. по дов. от 11.12.2018 года;
от ответчика: Чернякова Д.А. по дов. От 27.11.2018;
от 3-го лица: не явился, извещен;
Иск заявлен Министерством обороны Российской Федерации к ответчику АО "ГУОВ" о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения обязательств по контракту от 15.07.2015 N 1516187378622090942000000/ДС-050-30/ЖД-1 в размере 23 339 396,19 руб.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
Подписка на полную версию «Указателя стандартов» через ФГУП «Стандартинформ» стоит 20 000 рублей.
При заказе демонстрации Вы получите доступ к его электронной версии совершенно бесплатно!
