АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РЕШЕНИЕ

от 5 марта 2019 года Дело N А26-13139/2018

Резолютивная часть решения объявлена 26 февраля 2019 года. Полный текст решения изготовлен 05 марта 2019 года.

Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Колесовой Н.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ульяновой В.В., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску общества с ограниченной ответственностью "Тандем проект" к казенному учреждению Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" об обязании подписать дополнительное соглашение к государственному контракту, о продлении срока окончания работ по государственному контракту,

при участии представителей:

от истца - Гвинджия Е.В., доверенность от 08.11.2018; Щепеткова В.А., доверенность от 18.02.2019;

от ответчика - Владимирова Е.Б., доверенность от 04.02.2019;

установил: общество с ограниченной ответственностью "Тандем проект" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к казенному учреждению Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" (далее - ответчик) об обязании подписать дополнительное соглашение к государственному контракту, о продлении срока окончания работ по государственному контракту.

статьями 450, 708, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 26.02.2019.