ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля 2019 года Дело N А68-6437/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 18.02.2019

Постановление изготовлено в полном объеме 25.02.2019

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Заикиной Н.В., судей Дайнеко М.М. и Капустиной Л.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Глухаревой Е.А., при участии представителя истца - министерства здравоохранения Тульской области (г. Тула, ИНН 7107006311, ОГРН 1027100971083) - Петяевой Е.В. (доверенность от 23.01.2019 N 5), в отсутствие ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Стройпромтехмаш" (г. Самара, ИНН 6319161370, ОГРН 1126319003843), извещенного надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу министерства здравоохранения Тульской области на решение Арбитражного суда Тульской области от 05.12.2018 по делу N А68-6437/2018 (судья Шабанова Т.Ю.),

УСТАНОВИЛ:

министерство здравоохранения Тульской области (далее - истец, заказчик, министерство) обратилось в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Стройпромтехмаш" (далее - ответчик, подрядчик, общество) о взыскании по государственному контракту на выполнение работ по огнезащитной обработке сгораемых конструкций в ГУЗ "Кимовская ЦРБ" от 02.11.2015 N 15/697 неустойки в размере 70 750 руб. 29 коп. и штрафа в размере 29 994 руб. 82 коп.