Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А75-13880/2018
ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2019 года Дело N А75-13880/2018
Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе судьи Краецкой Е.Б.
рассмотрев в порядке упрощенного производства апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-15821/2018) общества с ограниченной ответственностью "Городское управление дорожно-строительных работ" на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 ноября 2018 года по делу N А75-13880/2018 (судья Тихоненко Т.В.), рассмотренному в порядке упрощенного производства, по иску муниципального казённого учреждения Ханты-Мансийского района "Управление капитального строительства и ремонта" (ОГРН 1128601001913, ИНН 8601046759) к обществу с ограниченной ответственностью "Городское управление дорожно-строительных работ" (ОГРН 1046604392273, ИНН 6672165205) о взыскании 376 265 руб. 52 коп.,
муниципальное казённое учреждение Ханты-Мансийского района "Управление капитального строительства и ремонта" (далее - истец, МКУ "Управление капитального строительства и ремонта") обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Городское управление дорожно-строительных работ" (далее - ответчик, ООО "Городское управление дорожно-строительных работ") о взыскании 376 265 рублей 52 копеек - неустойки за период с 02.10.2017 по 30.10.2017 (29 дней) за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта от 13.01.2016 N 0187300008415000314-299911 (далее - контракт).
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
