АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2018 года Дело N А56-64130/2017

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Нефедовой О.Ю., судей Асмыковича А.В. и Малышевой Н.Н.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью "Новатек" Поволоцкого Е.Я. (доверенность от 02.04.2018) и Еловего А.Ю. (доверенность от 26.06.2019), от акционерного общества "Лаборатория новых информационных технологий "Ланит" Фролова М.В. (доверенность от 15.03.2018) и Андрушко В.А. (доверенность от 23.10.2017),

рассмотрев 19.12.2018 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Новатек" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.04.2018 (судья Бармина И.Н.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2018 (судьи Савина Е.В., Семиглазов В.А., Фуркало О.В.) по делу N А56-64130/2017,

установил:

Акционерное общество "Лаборатория новых информационных технологий "Ланит", место нахождения: 105066, Москва, Доброслободская улица, дом 5, корпус 1, ОГРН 1027739031572, ИНН 7727004113 (далее - Лаборатория), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Новатек", место нахождения: 195267, Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 85, литера А, помещение N 807, ОГРН 1077847470909, ИНН 7813383218 (далее - Общество), о взыскании 20 545 841,50 руб. аванса и 4 833 527,50 руб. неустойки за просрочку выполнения работ по состоянию на 17.07.2017 по договору подряда от 12.09.2016 N 99414991/008 (далее - Договор).