Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А09-4192/2018
ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2018 года Дело N А09-4192/2018
Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Заикиной Н.В., без проведения судебного заседания, рассмотрев апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Гео-ГИД" на решение Арбитражного суда Брянской области от 28.06.2018 по делу N А09-4192/2018 (судья Матвеева Н.И.), принятое в порядке упрощенного производства по исковому заявлению акционерного общества "Транснефть-Дружба" (г. Брянск, ИНН 3235002178, ОГРН 1023202736754) к обществу с ограниченной ответственностью "Гео-ГИД" (г. Нижний Новгород, ИНН 5260158060, ОГРН 1055238170008) о взыскании 162 739 руб. 93 коп. неустойки,
акционерное общество "Транснефть-Дружба" (далее - истец, АО "Транснефть-Дружба") обратилось в Арбитражный суд Брянской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Гео-ГИД" (далее - ответчик, ООО "Гео-Гид") о взыскании 162 739 руб. 93 коп. неустойки, в том числе 68 697 руб. 72 коп. неустойки по контракту от 25.02.2015 N 205/2015 на землеустроительные и кадастровые работы в отношении земельных участков на объекте "Реконструкция МНПП "Куйбышев-Брянск" с заменой трубы на участках 857-1015 км ("Становая - Стальной Конь") 2, 3 этап" (на территории Орловской области: Верховский, Орловский, Новосильский, Новодеревеньковский, Краснозоренский районы, г. Орел) и 94 042 руб. 21 коп. неустойки по контракту от 25.02.2015 N 206/2015 на землеустроительные и кадастровые работы в отношении земельных участков на объекте "Реконструкция МНПП "Куйбышев-Брянск" с заменой труб на участках 857-1015 км ("Становая - Стальной Конь") 2, 3 этап" (на территории Орловской области: Залегощинский район), начисленной за нарушение пункта 20.1.9 контракта, предусматривающего ответственность за задержку предоставления подрядчиком оформленных банковских гарантий выполнения условий контракта.
части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрено судом первой инстанции в порядке упрощенного производства.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
