Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А45-14867/2016
СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 сентября 2018 года Дело N А45-14867/2016
Резолютивная часть постановления объявлена 30 августа 2018 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 06 сентября 2018 года.
Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Полевый В.Н. с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу муниципального казенного учреждения "Отдел капитального строительства" муниципального образования города Оби, администрации города Оби Новосибирской области (07АП-7641/2018) на решение от 19.06.2018 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-14867/2016 (судья Печурина Ю.А.) по иску муниципального казенного учреждения "Отдел капитального строительства" муниципального образования города Оби (ОГРН 10254056224991, ИНН 5448104227, 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Авиационная, 12) к обществу с ограниченной ответственностью "НовосибирскоблстройПодряд" (ОГРН 1025403196895, ИНН 5407202828, 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 16) о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ в сумме 3 669 773,25 руб., неосновательного обогащения в сумме 5 136 043,22 руб.; встречному иску к муниципальному казенному учреждению "Отдел капитального строительства" муниципального образования города Оби, муниципальному образованию - город Обь в лице администрации города Оби Новосибирской области (633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Авиационная, 12) о взыскании в субсидиарном порядке стоимости выполненных работ в сумме 11 634 858 руб.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
