Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А70-2572/2018
ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2018 года Дело N А70-2572/2018
Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе судьи Рожкова Д.Г.,
рассмотрев в порядке упрощённого производства апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-7832/2018) муниципального казенного учреждения "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства" на решение Арбитражного суда Тюменской области от 11.05.2018 по делу N А70-2572/2018 (судья Соловьев К.Л.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью "РегионПромСтрой" (ОГРН 1088602003104, ИНН 8602072286) к муниципальному казенному учреждению "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства" (ОГРН 1077203055137, ИНН 7203204250) о взыскании 78 017 руб. 16 коп., а также судебных расходов,
общество с ограниченной ответственностью "РегионПромСтрой" (далее - Общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области к муниципальному казенному учреждению "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства" (далее - учреждение, ответчик) с иском о взыскании 78 017 руб. 16 коп., в том числе 56 766 руб. 69 коп. безосновательно удержанной неустойки (основного долга), 17 148 руб. 96 коп. договорной неустойки (штрафа), 4 101 руб. 51 коп. договорной неустойки (пени за просрочку оплаты), 28 121 руб. судебных расходов, в том числе 25 000 руб. расходов на юридические услуги, 3 121 руб. расходов на оплату госпошлины.
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
