Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А42-2535/2018
ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2018 года Дело N А42-2535/2018
Судья Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Кашина Т.А.
рассмотрев без вызова сторон апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-17293/2018) Мурманского МКУ "Управление капитального строительства" на решение Арбитражного суда Мурманской области от 31.05.2018 по делу N А42-2535/2018 (судья Дубровкин Р.С.), принятое
по иску Мурманского МКУ "Управление капитального строительства"
Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - учреждение, истец) обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Цовинар" (далее - общество, ответчик) 55 631,82 руб. неустойки, начисленной с 05.04.2017 до 07.08.2017 за просрочку окончания работы и 36 085,51 руб. неустойки, начисленной с 20.07.2017 до 07.08.2017 за нарушение пункта 7.1 контракта.
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными главой 29 Кодекса (часть 1 статьи 226 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
