АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2018 года Дело N А56-61573/2017

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Корабухиной Л.И., судей Александровой Е.Н., Родина Ю.А.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Позитив" Иванова А.Н. (доверенность от 09.01.2018 N 11-02/01), от общества с ограниченной ответственностью "КФ Профи" Ковалевского А.С. (доверенность от 17.10.2017 N 17/10/2017),

рассмотрев 22.08.2018 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Позитив" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.11.2017 (судья Бармина И.Н.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.03.2018 (судьи Желтянников В.И., Жиляева Е.В., Тимухина И.А.) по делу N А56-61573/2017,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Позитив", место нахождения: 195197, Санкт-Петербург, ул. Васенко, д. 12, кв. 12, ОГРН 1127847159340, ИНН 7802783616 (далее - Компания), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "КФ Профи", место нахождения: 195196, Санкт-Петербург, Таллиннская ул., д. 12/18, лит. А, пом. 7Н, ОГРН 1097847291431, ИНН 7806419216 (далее - Общество), 1 792 336 руб. 58 коп. задолженности по договору от 11.07.2016 N 11/07/1 (далее - договор), которая состоит из 460 762 руб. 50 коп. неотработанного аванса, 25 000 руб. убытков в виде штрафа за привлечение к ответственности, 1 306 574 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ за период с 01.10.2016 по 25.07.2017.