АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 августа 2018 года Дело N А56-49576/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 16 августа 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 августа 2018 года.

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Константинова П.Ю., судей Малышевой Н.Н., Нефедовой О.Ю.,

при участии от Комитета по строительству Гладких В.М. (доверенность от 29.12.2017),

рассмотрев 16.08.2018 в открытом судебном заседании кассационную жалобу Комитета по строительству на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.11.2017 (судья Закржевская Э.С.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2018 (судьи Загараева Л.П., Будылева М.В., Лущаев С.В.) по делу N А56-49576/2017,

установил:

Комитет по строительству, место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, наб. Реки Мойки, д. 76, ОГРН 1027810279397, ИНН 7830002342 (далее - Комитет), обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СК "СтройПрофКомплекс", место нахождения: 192241, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 62, лит. "Г1", ОГРН 1089847148930, ИНН 7816439557 (далее - Общество), о взыскании 28 665 635 руб. 67 коп. неустойки за нарушение сроков устранения недостатков выполненных работ за период с 31.08.2016 по 27.06.2017; неустойки, начиная с 28.06.2017 до момента фактического исполнения обязательства ответчиком по уплате денежных средств в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы 1 916 682 руб. 26 коп.; 1 916 682 руб. 26 коп. расходов по устранению недостатков (дефектов) работ; 9 523 466 руб. 67 коп. штрафа за нарушение качества строительно-монтажных работ.