Вы нашли документ, содержащийся в электронной базе документов - "ТЕХЭКСПЕРТ"!
Дело А70-18544/2017
ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2018 года Дело N А70-18544/2017
Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе судьи Рожкова Д.Г., рассмотрев апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-3717/2018) общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский проектный институт промышленности и строительства" на решение Арбитражного суда Тюменской области от 13.03.2018 по делу N А70-18544/2017 (судья Шанаурина Ю.В.) по иску государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление капитального строительства" (ОГРН 1087232002252, ИНН 7202180535) к обществу с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский проектный институт промышленности и строительства" (ОГРН 1027200865240, ИНН 7204033342) о взыскании задолженности в размере 286 440 рублей,
государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" (далее - ГКУ ТО "УКС", истец) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский проектный институт промышленности и строительства" (далее - ООО "НИПИпромстрой", ответчик) о взыскании неустойки в размере 286 440 руб.
части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дело принято к рассмотрению в порядке упрощённого производства.
части 1 статьи 229 АПК РФ по делу принято решение в виде резолютивной части, которым исковые требования удовлетворены частично. С ООО "НИПИпромстрой" в пользу ГКУ ТО "УКС" взыскано 143 220 руб. неустойки в соответствие с пунктом 6.4 государственного контракта N 10/17 от 01.06.2017 за период с 03.10.2017 по 25.12.2017. С ООО "НИПИпромстрой" в доход федерального бюджета взысканы 5 297 руб. государственной пошлины.
часть 2 статьи 229 АПК РФ).
Скачать документ нельзя - можно заказать Бесплатно! 1 документ
Документ будет отправлен на указанный Вами e-mail в течение 3 рабочих дней*
Часы работы: с Пн по Пт с 8:30 до 17:30 по московскому времени.
или
Посмотреть возможности крупнейшей электронной библиотеки "Техэксперт" - более 8 000 000 документов!
! После демонстрации Вы получите бесплатный доступ к базе данных «Информационный указатель стандартов» или к информационному каналу «Реформа технического регулирования», куда включены не только новые технические регламенты, но также их проекты - предстоящие изменения в области технического регулирования. Ни в одной другой базе данных этого нет!
