ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2018 года Дело N А65-18759/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 21 июня 2018 года

Постановление в полном объеме изготовлено 28 июня 2018 года

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Туркина К.К.,

судей Деминой Е.Г., Кузнецова С.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Мешковой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "РЭД ЛАЙН" и общества с ограниченной ответственностью "Стройподряд" на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 27 марта 2018 года по делу N А65-18759/2017 (судья Сотов А.С.),

по иску общества с ограниченной ответственностью "Стройподряд", г. Елабуга (ОГРН 1051655068805, ИНН 1646017931) к обществу с ограниченной ответственностью "РЭД ЛАЙН", г. Нижний Новгород (ОГРН 1085258001179, ИНН 5258075176) о взыскании 532 057 руб. 88 коп. неустойки за просрочку выполнения работ по договору субподряда N11-К/07/16 от 18.07.2016г., 1 955 232 руб. 86 коп. стоимости по устранению недостатков, 668 653 руб. 58 коп. неустойки за просрочку выполнения работ и 125 000 руб. штрафа по договору субподряда NМ-26/07-2016 от 26.07.2016г., 272 150 руб. долга по договору N17/2016 от 01.08.2016г.