СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
от 26 сентября 2019 года Дело N 33-38672/2019

Судья: Королева О.М.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда

в составе председательствующего Антоновой Н.В.,

судей Курочкиной О.А., Кнышевой Т.В.,

при секретаре Е.,

заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи Антоновой Н.В.

гражданское дело по апелляционной жалобе К. на решение Савеловского районного суда г. Москвы от 26 февраля 2019 года, которым постановлено:

В удовлетворении исковых требований К. к ООО КОТТЕДЖ-СЕРВИС о взыскании неустойки, уплаченных авансов, возмещении убытков, взыскании денежной компенсации морального вреда, расходов на проведение экспертизы, судебных расходов отказать,

установила:

Истец К. обратился в суд с иском к ответчику ООО "КОТТЕДЖ-СЕРВИС" о взыскании неустойки, уплаченных авансов, возмещении убытков, взыскании денежной компенсации морального вреда, расходов на проведение экспертизы, судебных расходов. В обоснование исковых требований истец указывает, что 24 марта 2018 года между ним и ответчиком ООО "КОТТЕДЖ-СЕРВИС" был заключен договор подряда N ***, по условиям которого ответчик принял на себя обязательства в соответствии с проектом индивидуального жилого дома N ***, разработанного ООО "Проектный дом", дата разработки - январь 2018 года, локальной сметой N 1 и графиком производства работ, выполнить строительство индивидуального жилого дома, находящегося по адресу: ***, а истец обязался принять и оплатить работу в соответствии с условиями договора и согласно графику финансирования. Условиями договора также предусмотрено, что материалы, необходимые для выполнения работ, поставляются ответчиком самостоятельно, либо третьим лицом, указанным ответчиком и истцом, в счет стоимости указанной в настоящем договоре. Стоимость работ с разбивкой по этапам выполнения работ, указана в локальной смете N ***, составляет 8 667 246 руб. 57 коп. Срок выполнения работ по каждому этапу указан в графике производства работ. 24 марта 2018 года между сторонами подписан протокол согласования договорной цены, согласно которому стоимость цены на проведение работ составила 8 667 246,57 руб. Впоследствии к указанному договору 29 июля 2018 года между сторонами подписано дополнительное соглашение N 1 к договору подряда от 24 марта 2018 года, согласно которому стороны договора определили стоимость работ по этапам выполнения работ в размере 8 882 690 руб. В счет исполнения обязательств по договору истцом выплачено ответчику 4 445 000 руб. Истец указывает, что в ходе производства работ, ответчик не укладывался в график работ, а впоследствии вообще отказался от окончания работ и покинул территорию земельного участка, на котором по условиям договора производилось строительство дома. Истец в целях окончания строительства дома был вынужден обратиться к иной подрядной организации, заключив с ООО "РМ Инжиниринг" договор N *** от 08 ноября 2018 года, предметом которого явилось осуществление строительства (достройку и устранение дефектов) строительства жилого дома в соответствии с приложением N 1, а истец обязался принять и оплатить работы. Стоимость работ и общестроительных материалов определена в 4 907 630,30 руб. На основании изложенного истец просит взыскать с ответчика ООО "КОТТЕДЖ-СЕРВИС" неустойку за нарушение сроков сдачи работ в размере 1 263 141,28 руб., уплаченные авансы ответчику в сумме 1 932 174,27 руб., убытки, связанные с привлечением ООО "РМ Инжиниринг" для достройки объекта в размере 2 468 069 руб., компенсацию морального вреда в размере 25 000 руб., расходы на оплату услуг независимого эксперта в сумме 25 000 руб., расходы на оказание юридической помощи в сумме 30 000 руб.