СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
от 26 октября 2016 года Дело N 33-42369/2016

Судья: ФИО

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда

в составе председательствующего фио

судей фио, фио

при секретаре фио

заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи фио

дело по апелляционной жалобе представителя истца фио по доверенности фио на решение Нагатинского районного суда адрес от 17 июня 2016 года, которым постановлено:

В удовлетворении исковых требований фио к наименование организации о взыскании денежных средств, уплаченных в качестве аванса по договору подряда, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, штрафа - отказать.

установила:

Истец фио обратилась в суд с иском к ответчику наименование организации о взыскании с ответчика суммы выплаченного по договору подряда аванса в размере сумма, договорной неустойки в размере сумма, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 14 августа 2015 года по 18 августа 2015 года в размере сумма, штрафа по п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей". Заявленные исковые требования истец мотивирует тем, что между ней и ответчиком 25 марта 2014 года был заключен договор подряда N 25/телефон, по условиям которого ответчик принял на себя обязательства выполнить отделочные и специальные работы загородного дома, площадью 317 кв.м, расположенного по адресу: адрес, адрес, д. 95/2, перечень работ установлен сметой, являющейся неотъемлемой частью договора подряда. Согласно условиям договора продолжительность работ по договору составляет шесть месяцев с момента его подписания и оплаты стоимости работ по договору, стоимость работ составляет сумма. Истец надлежащим образом исполнила свои обязательства по договору, уплатив ответчику аванс в размере сумма. Однако ответчик своих обязательств по договору не исполнил, в связи с чем истец направила в адрес ответчика уведомление о расторжении договора с 10 августа 2015 года. Положениями п. 4.4. договора подряда предусмотрено взыскание неустойки за ненадлежащее исполнение сторонами договора своих обязательств в размере 0, 05% за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы невыполненных в срок работ.