МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
от 23 мая 2018 года Дело N 4г/8-5924/2018

Судья Московского городского суда Клюева А.И., рассмотрев кассационную жалобу представителя ООО "КИВАСО Архитектурная практика" - Ч. по доверенности, поступившую 24 апреля 2018 года, на решение Гагаринского районного суда города Москвы от 22 ноября 2016 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 декабря 2017 года по гражданскому делу по иску Р. к ООО "КИВАСО Архитектурная практика" о расторжении договора подряда на проектирование, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

установил:

Р. обратился в суд с иском к ООО "КИВАСО Архитектурная практика" о расторжении договора подряда N МЕД-31/2014 от 01 ноября 2014 года, взыскании денежных средств, уплаченных по договору в размере 420 000 руб., взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 26 621,93 руб., упущенной выгоды в размере 1 213 378,07 руб., реального ущерба в размере 36 890 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб.

В обоснование заявленных требований истец указал, что 01 ноября 2014 года между сторонами заключен договор подряда на комплексное проектирование медицинского центра "Стоматология на Петровке", в соответствии с условиями которого ответчик обязался выполнить работы по проектированию медицинского центра по адресу: *** 3 в помещении, принадлежащем истцу, согласно приложения N 2 к договору, предоставить заказчику все необходимые для выполнения работ материалы, а истец создать необходимые для производства работ условия, принять и оплатить результат работ.