СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
от 26 апреля 2017 года Дело N 33-15526/17

Судья суда первой инстанции: Лапин В.М.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе

Председательствующего судьи Чубаровой Н.В.,

судей Бузуновой Г.Н., Анашкина А.А.,

при секретаре Р.М.,

заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи Анашкина А.А.,

дело по апелляционной жалобе Д. на решение Перовского районного суда г. Москвы от 09 декабря 2016 года, которым постановлено:

Взыскать с Д. в пользу Щ. денежные средства в размере... руб., неустойку в размере... руб., госпошлину в размере... руб., расходы по оплате услуг оценщика в размере... руб.

установила:

Истец обратилась в суд с иском к ответчику о взыскании денежных средств. В обоснование иска указала, что 20.10.2015 г. между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен договор подряда N... на ремонтно-строительные работы. Согласно п. 1.1 договора подрядчик по заданию заказчика обязался выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях заказчика, расположенных по адресу: ...., общей площадью по горизонту пола 85 кв.м. Согласно п. 2.1 договора подрядчик обязался приступить к выполнению работ не позднее 15 календарных дней с даты подписания договора и выполнить работы в течение 120 дней (не считая нерабочие праздничные дни) с момента начала работ. Согласно п. 4.1 договора стоимость работ составила... руб. Сметы по стоимости каждой работы сторонами составлено не было. Согласно п. 4.5 договора оплата работ производится заказчиком в момент подписания актов выполненных работ. Согласно п. 2.6 договора за нарушение конечного срока выполнения работ подрядчик по требованию заказчика уплачивает пени в размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки. При этом пени не могут быть более 5% от суммы невыполненных работ. Истцом по представленным ответчиком актам была произведена оплата в размере.... руб. До настоящего времени работы в полном объеме ответчиком не выполнены. Ответчик от выполнения работ отстранился в декабре 2015 г., устно заявив об отказе от выполнения принятых на себя обязательств. Согласно отчету N... об оценке рыночной стоимости строительно-монтажных работ, выполненных подрядчиком по договору подряда N... от 20.10.2015 г. в квартире по адресу: ... по состоянию на 04.05.2016 г. составляет... руб. Истец просила взыскать с ответчика в свою пользу не отработанные по договору подряда денежные средства в размере... руб. (... - ...), неустойку в соответствии с п. 2.6 договора подряда за период с 23.03.2016 по 06.07.2016 г. в размере... руб., расходы по оплате услуг оценщика в размере... руб., госпошлину в размере... руб.