СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
от 07 мая 2019 года Дело N 33-19503/2019

Судья фио,

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе председательствующего фио

судей фио, фио

при секретаре фио

заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи фио

дело по апелляционной жалобе истцов фио, фио, фио на решение Симоновского районного суда адрес от дата, которым постановлено:

В удовлетворении исковых требований фио, действующей также в интересах несовершеннолетнего фио, фио к наименование организации о взыскании неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по договору участия в долевом строительстве, защите прав потребителя отказать,

установила:

Истцы фио, действующая также в интересах несовершеннолетнего фио, фио обратились в суд с иском к ответчику наименование организации о взыскании неустойки в размере 2.171.568 руб., штрафа в размере 1.085.784 руб. В обоснование исковых требований истцы указали, что между ними и наименование организации был заключен договор участия в долевом строительстве N 10.2.2./ВА/дата от дата, согласно которому ответчик обязался построить восьмиквартирный жилой дом блокированной застройки (корпус 10.2) и после завершения строительства передать предусмотренную договором квартиру истцам. Стоимость квартиры истцами оплачена полностью. Срок передачи объекта долевого строительства определен договором не позднее дата дата между сторонами подписан передаточный акт. дата истцы направили документы на госрегистрацию права собственности. Однако государственная регистрация права собственности была приостановлена в связи с получением ответчиком разрешения на ввод в эксплуатацию объекта с нарушением установленного порядка. Право собственности на объект долевого строительства за истцами признано на основании решения суда. В связи с чем истцы полагали, что обязательство по передаче объекта долевого строительства ответчиком в установленный договором срок не исполнено.