АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 октября 2017 года Дело N А56-90861/2015

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Корабухиной Л.И., судей Бурматовой Г.Е., Васильевой Е.С.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью "МонолитМастерГрупп-Строй" Веретенниковой А.П. (доверенность от 10.01.2017 N 1), от акционерного общества "ТехноБалт" Глаголева В.Н. (доверенность от 10.05.2017 N 1/ю),

рассмотрев 04.10.2017 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "МонолитМастерГрупп-Строй" на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2017 (судьи Колосова Ж.В., Горбик В.М., Полубехина Н.С.) по делу N А56-90861/2015,

установил:

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "МонолитМастерГрупп-Строй", место нахождения: 196191, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 168, лит. А, пом. Н17, ОГРН 1137847242917, ИНН 7805625382 (далее - ООО "ММГ-Строй"), 1 094 147 руб. 29 коп. убытков и 19 136 117 руб. 91 коп. неустойки (после последнего уточнения требований уменьшил сумму неустойки до 3 900 000 руб.) за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от 23.01.2015 N П-13/01-2015 (далее - договор), а также с требованием признать правомерным проведение зачета (удержания) на основании пункта 8.6 договора (секция 2,3) стоимости недостающей (утраченной) опалубки на сумму 1 758 394 руб. в счет оплаты выполненных ООО "ММГ-Строй" работ.

статьи 49 АПК РФ, о взыскании с АО "ТехноБалт" 3 205 708 руб. 95 коп. задолженности по договору и 44 840 000 руб. неустойки за нарушение сроков оплаты выполненных работ, а также суммы процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму задолженности с момента вступления судебного акта в законную силу по день фактической уплаты долга исходя из средней ставки банковского процента по вкладам физических лиц.