СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ НОВГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 

от 27 января 2016 года Дело N 33-158/2016
 

27 января 2016 года Великий Новгород

Судебная коллегия по гражданским делам Новгородского областного суда в составе:

председательствующего Тарасовой Н.В.

судей Хухры Н.В. и Котовой М.А.

при секретаре Цаповой Т.Е.

с участием истца Павловой Т.В., её представителя Кротовой В.Н., представителя ответчика Иванова М.В. - Глазунова Е.А.,

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Котовой М.А. гражданское дело по апелляционной жалобе Павловой Т.В. на решение Боровичского районного суда Новгородской области от 27 октября 2015 года,

установила:

Павлова Т.В. обратилась в суд с иском к ИП Иванову М.В. о защите прав потребителя, указав в обоснование, что между ней и ответчиком 19 июня 2015 года был заключен договор на строительные работы № 35, согласно которому ИП Иванов М.В. принял на себя обязательства по выполнению комплекса работ на объекте - жилой дом № <...> Новгородской области. Общая сумма услуг по договору составила <...> руб. Указанные работы подлежали выполнению из материалов, для приобретения которых ответчик 19 июня 2015 года получил аванс в сумме <...> руб., а оставшаяся сумма - <...> руб. подлежала уплате после окончания работ. Окончательный расчет с ответчиком произведен 19 августа 2015 года, что подтверждается распиской. В соответствии с п.3.1. договора ответчик обязан был выполнить строительные работы в течение 15 рабочих дней после поставки материалов. Поскольку строительные материалы были приобретены и завезены к месту проведения работ 22 июня 2015 года, поэтому все работы должны быть выполнены 13 июля 2015 года. Условия договора о сроках выполнения работ ответчиком нарушены. 04 августа 2015 года она направила в адрес ответчика претензию, в которой назначила новый срок выполнения работ - к 15 августа 2015 года. Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения. Поскольку работы ответчиком были закончены только 19 августа 2015 года, срок просрочки составил 37 дней, просит в силу положений закона «О защите прав потребителей» взыскать с ответчика неустойку в размере <...> руб. и компенсацию морального вреда в размере <...> руб.